慎重约定付款条件以防范收款风险
发布时间：
2012-07-16
慎重约定付款条件以防范收款风险
2012年度，建设单位、施工单位普遍面临资金压力，对施工企业而言，无疑对工程款收款产生巨大风险。可以预见，未来一段时间，施工企业收款方面的纠纷将随之增加。近期我所代理了一起永利集团304am官方入口(以下简称“304am永利集团公司”)与特灵空调系统有限公司(以下简称“空调公司”)之间的建设工程施工合同纠纷案件，主要涉及的正是关于工程款的收款问题。我所魏飞律师、万士旭律师作为304am永利集团公司的代理人参加了本案诉讼全过程。
案情简介：
案件涉及的工程项目为业主方上海广电NEC显示器有限公司的节能改造工程，空调公司作为工程总包方与业主方签订工程施工合同，304am永利集团公司作为安装工程的分包方与总包方空调公司签订分包合同。分包合同对工程的施工范围、工程价款、工期、质量、工程款支付办法等进行了明确约定。然而，304am永利集团公司完成工程施工内容并验收后，迟迟无法收款，因此委托本所代理起诉至人民法院要求空调公司支付欠付的工程价款。
经过代理律师对案件材料的分析及团队的案件讨论，该案件的关键问题为分包合同中关于工程价款支付条件是否满足的问题。分包合同中关于工程价款付款办法的支付时间节点设定为四个：即安装合同签订后、主要材料进场后、节能验收合格后和工程竣工验收后，同时设定了总包方空调公司向分包方304am永利集团公司支付工程价款的条件为“必须以完全收到业主方所支付相应部分的项目款为前提，否则有权推后相应款项的支付”。分包合同中工程价款支付约定对作为分包方的304am永利集团公司而言十分不利。
案件开庭审理中，我方作为原告与被告方空调公司就该争议焦点展开了激烈辩论，后被告方考虑到诉讼风险，我方考虑尽快收回工程价款减少时间成本及经济损失，最终双方在法院的调解下，达成和解协议，我方得以顺利将欠付的工程价款收回。
律师评析：
一、尽量不要在合同工程进度款支付条款中设置“工程款支付以业主支付工程款为前提”等类似条款。
此类约定在法律上定义为附条件法律行为，多出现在总包单位与分包单位的分包工程合同中。所附条件的目的是将总包单位的收款风险转嫁给分包单位，总包单位无需代业主承担垫付工程款的风险;作为分包单位面临的最大风险是总包单位可能以条件不具备为由拒付到期工程款。
作为付款方的总包单位而言，一方面免除了己方因业主原因导致工程款延付的违约责任，另一方面又为分包单位追讨工程款设置了诸多障碍，也正因此，在实践中被总包单位广泛采用，甚至滥用。其对分包单位而言，具体存在的风险有以下四个方面：第一，分包单位对总包单位与业主在总包合同中的付款条件约定不清楚，难以知晓总包单位与业主的工程款是否到期、是否达到付款条件;第二，分包单位难以掌握业主方是否已将工程款支付给总包单位的信息，而总包单位往往以业主没有支付工程款为由拒绝向分包单位支付工程款;第三，总包单位出于自身利益考虑而怠于向业主主张到期工程款，即便分包单位可以代为行使追偿权但无形中却增加了诉讼难度和成本;第四，总包单位即使得到业主支付的工程款，也借故拖延支付分包单位工程款。
此类约定对作为分包单位的施工企业而言十分不利，而且在当前经济形势下，建设单位及总包单位无疑都面临着较重的资金压力，此类约定很可能会更频繁地出现在分包合同中，施工企业应坚决抵制类似约定，以免承担巨大的收款风险。
二、警惕工程价款支付时间节点约定不明或难于证明的潜在风险。
上述案件中总包方与分包方签订的分包合同设置的工程价款支付时间节点为“安装合同签订后、主要材料进场后、节能验收合格后和工程竣工验收后”，除第一个时间节点易于证明外，其余时间节点相对而言均存在难以证明的诉讼风险。具体为：“主要材料进场后”，主要材料具体指什么材料，哪些为主要?“节能验收合格”，节能验收是指分包方与总包方之间的验收，还是指总包方与业主方的验收，验收标准、验收程序均不明确?
反映在上述案件的产生的直接影响为，本工程作为分包方的304am永利集团公司承接的仅为设备安装工程，安装工程完成后还涉及软件系统安装等其他工程的施工，节能验收需待全部完工验收后方才进入整体的工程节能验收，且节能验收的双方及标准仅在总包方与业主方的总包合同中进行了约定。本工程节能验收分12次历时一年之久。对作为分包方的施工单位而言，此约定存在巨大风险：首先，不能明确节能验收的主体方为哪些;其次，不能明确节能验收的标准及流程;最后，无法知晓节能验收的结果。进而，对催收工程款产生巨大潜在风险。
建设单位及施工企业短期内面临的资金压力，短期内恐难以改变。此种背景下，建设单位作为付款方，往往会设置比较苛刻的工程价款支付条件，施工企业将面临的收款风险随之加剧。在合同谈判过程中，慎重约定付款条件把控收款风险，或将成为施工企业的“必修课”。(上海市协力律师事务所 魏飞万士旭)
推荐新闻
2026-02-14
表彰先进鼓干劲 策马扬鞭谱新篇 304am永利集团举行2025年度总结表彰大会
2月13日（农历十二月廿六）下午，304am永利集团在304am永利集团大厦四楼会议厅举行2025年度总结表彰大会。集团总部、区域、直属单位中层副职以上及各分公司负责人、受表彰对象参加活动。
2026-02-14
从江浙大地到东北黑土地，从山城重庆到西北黄土高坡，2025年金和光电铆定国家“能源强国”战略，携手国企央企，大展光电风采，经营业绩丰收满满，无论施工产值还是新签合又创新高，为集团规模总量贡献力量、扛起梁柱，上缴集团规费独占鳌头！
2026-02-14
无惧行业浪潮翻涌，深谙“穷则变，变则通，通则久”之道，以精准的战略眼光，锚定优质赛道，成功斩获埃克森美孚、奎克好富顿重量级项目。创优路上，更是五谷丰登，多项QC成果揽获大奖，省级工法落地生花，以硬核实力铸就度重大贡献丰碑！
2026-02-14
从南黄海的中国吕四港大国粮仓，到长江之滨镇江港的石化储罐，再到美丽的瘦西湖畔的光伏新能源、巢湖之滨广钢气体（安徽）电子特气机电安装，2025年，利盟多负重奋进、守正创新、勇毅前行，业绩可观，开辟了一片转型升级的崭新天地，综合实力独占集团鳌头！
2026-02-14
深耕上海烟草行业数十载，把304am永利集团的品牌做深做靓做最出彩；不管行业如何风云激荡，忠诚304am永利集团的初心始终不渝。何谓血脉相连，老304am永利集团的根脉？上千万的资金始终流淌于304am永利集团命运共同体！ 这就是五分公司的格局与担当！
2026-02-14
献给年度先进区域公司的颁奖词是——恪守务实之风，秉持靠前指导，对项目点对点严管细查、精益求精；贯彻集团指令雷厉风行，抓铁有痕，一着不让，尽显高效执行力。化解重大风险不惧险阻，竭尽全力，艰辛付出从不屈服；市场拓展更是捷报频传，服务细致入微，赢得分公司和项目部双重认可。区域年度实绩就是先进最好的诠释！
2026-02-14
献给年度先进部室法务部的颁奖词是——面对激增诉讼案件，你们迎难而上，无惧风险挑战；出现资金冻结，你们与时间赛跑，争分夺秒，奋力排解；善于协调，注重诉前调解，你们千方百计忙碌辛劳。愿集团法务团队再接再厉，善于总结经验教训，为集团化危图存勇作坚强盾牌！
2026-02-14
献给年度先进党支部的颁奖词是——用军人的本色秉持初心，用雪域的巨石筑牢堡垒，更以坚定的政治方向锚定发展航向。党组织机构健全，向心力力如磐石；慰烈活动格外温暖持久，关爱藏民胜似亲人；抗震救灾挺在一线，主题活动旋律高扬 。“一个支部一座堡垒，一名党员一面旗帜”是304am永利集团优秀党支部共同的金牌口号！
联系我们
中文手机网站
英文手机网站
微信公众号
新0A手机登录二维码